- Details
COVID-19-Pandemie bedingte Mehrkosten - Regelungen auf Landesebene
Seit Beginn der Corona-Krise haben wir uns gegenüber dem Bund und den Ländern für eine faire Kostenübernahmeregelung eingesetzt, um die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Bauwirtschaft so gering wie möglich zu halten.
Ab dem 01.07.2020 gilt für die Baustellen des Bundes im Bereich des Hochbaus und des Fernstraßen- und Wasserbaus eine Erstattungsregelung in Bezug auf die Corona-bedingten Mehrkosten für die Hygiene- und Gesundheitsschutzmaßnahmen.
Mit Erlass des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat vom 17.06.2020 und Erlass des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 22.06.2020 wurden entsprechende Erstattungsregelungen ab dem 01.07.2020 in Kraft gesetzt. Parallel dazu hat auch die Deutsche Bahn AG vergleichbare Erstattungsregelungen für die mit Bundesmitteln finanzierten Baumaßnahmen in der Infrastruktur eingeführt.
Das vollständige Rundschreiben der BVMB können Sie nach erfolgter Anmeldung im geschützten Bereich einsehen.
- Details
Hinweise zur aktuellen Pandemiesituation – ein Update
In Reaktion auf die ernste Lage und das sich zuspitzende Pandemiegeschehen in Deutschland, haben die Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch, den 28.10.2020 mit Bundeskanzlerin Angela Merkel sich über das weitere Vorgehen zur Eindämmung der COVID-19 Pandemie beraten und folgende Entschlüsse gefasst, die bereits ab Montag, den 2. November 2020 bis Ende November neben den bereits zuvor beschlossenen Maßnahmen im Bundesgebiet gelten.
Das vollständige Rundschreiben können sie nach erfolgter Anmeldung im geschützen Bereich einsehen.
- Details
Hinweise zur aktuellen Pandemiesituation
Die weiter steigenden Infektionszahlen, die das Robert Koch Institut (RKI) in den vergangenen Tagen ausgewiesen hat, erfordern weiterhin ein entschiedenes und verantwortungsvolles Handeln von uns allen.
Deshalb gilt es jetzt weiterhin im Allgemeinen wie auch im Besonderen gerade auf den Baustellen ein verstärktes Augenmerk auf den Infektionsschutz zu legen. Auch wenn wir uns der kälteren Jahreshälfte nähern, ist das korrekte Lüften und die Einhaltung der Abstandsregeln (AHA+L-Regeln: Abstandhalten, Hygiene, Alltagsmasken und Lüften) in Pausenräumern, Bau-Containern und Sammelunterkünften für alle Beteiligten lebensnotwendig.
Das vollständige Rundschreiben können sie nach erfolgter Anmeldung im geschützen Bereich einsehen.
- Details
Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Merkel zur angespannten Corona Lage am 14.10.2020 in Berlin
In einer Konferenz zwischen den Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch, den 14.10.2020, wurde über das aktuelle Pandemiegeschehen in der Bundesrepublik beraten und über mögliche weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung diskutiert.
Die steigenden Infektionszahlen, die das Robert Koch Institut (RKI) ausweist, sind besorgniserregend, sodass sich die Bundesregierung dazu entschlossen hat, einen einheitlichen Rahmen (Stufensystem) in Absprache mit den Ministerpräsidenten der Länder schaffen zu wollen.
Das vollständige Rundschreiben, können Sie nach erfolgter Anmeldung im geschützten Bereich einsehen.
- Details
Erstattung Covid 19-Pandemie bedingte Baustellen-Mehrkosten: Umsetzung in den Ländern
Die Abteilung Straße-, Tief- und Ingenieurbau der BVMB hat für Sie im Rahmen der coronabedingten Mehrkosten im Baubereich in einer Umfrage
die Umsetzungssituation in den einzelnen Bundesländern ergründet.
Eine Tabelle über die Ergebnisse im Straßen- und Hochbau sowie teils in den Kommunen finden Sie in aktualisierter Form (Stand 14.10.2020) hier.
- Details
COVID-19-Pandemie – vergaberechtliche Erleichterungen
Die Bundesregierung hat weitere vergaberechtliche Erleichterungen zur Beschleunigung investiver Maßnahmen beschlossen. Für den Bereich der Bundesverwaltung gelten befristet bis zum 31.12.2021 bei Vergabeverfahren neue Wertgrenzen und gelockerte Einzelfristen.
Die Wertgrenzen für Bauleistungen nach Abschnitt 1 der VOB/A, also im Unterschwellenwertbereich, werden im Hinblick auf die zulässigen Vergabearten wie folgt angehoben:
• 1 Mio. € ohne Umsatzsteuer für beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb,
• 100.000 € ohne Umsatzsteuer für freihändige Vergaben,
• 5.000 € ohne Umsatzsteuer für Direktverträge.
Die Mindestangebotsbearbeitungsfrist von zehn Kalendertagen wird ausgesetzt. Der Auftraggeber ist gehalten, eine angemessene Frist festzusetzen. Für den Bereich der europaweiten Vergabeverfahren oberhalb des Schwellenwertes wird auf die Möglichkeit verwiesen, in begründeten Fällen Verfahrensfristen verkürzen zu können.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Schreiben des BMI vom 10.07.2020 (Anlage 1) sowie der Bekanntmachung aus dem Bundesanzeiger vom 13.07.2020 (Anlage 2). Für den Bereich der Bundesstraßenbauverwaltung hat das BMVI einen gleichlautenden Erlass herausgegeben (Anlage 3).
Die Länder haben zum Teil gleichlautende oder ähnliche Erlasse für ihre öffentlichen Auftraggeber veröffentlicht. Auf kommunaler Ebene besteht die Möglichkeit, diese Regelungen ebenfalls umzusetzen, eine verpflichtende Vorgabe aufgrund der kommunalen Selbstverwaltung gibt es allerdings nicht.
Das vollständige Rundschreiben der BVMB können Sie hier einsehen.
- Details
COVID-19-Pandemie bedingte Mehrkosten im Bahnbau
DB-interne Arbeitshilfe zur Ermittlung pandemiebedingter zusätzlicher Kosten
Mit Rundschreiben vom 26. Juni 2020 hatten wir darüber berichtet, dass das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur die Deutsche Bahn AG aufgefordert hat, die Regelungen des BMI vom 17.06.2020 zur Übernahme der
pandemiebedingten zusätzlichen Kosten für Hygiene- und Gesundheitsschutzmaßnahmen ebenfalls zu übernehmen.
Die DB AG hat für den Bereich des VRI (DB Netz AG, DB S&S AG, DB Energie GmbH) nunmehr zugesagt, die im Erlass genannten Kosten auf Nachweis den Bauunternehmen zu erstatten.
Das vollständige Rundschreiben können Sie einsehen, wenn Sie sich angemeldet haben.
- Details
Corona-Krise/Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket
Mitgliederinformation zur befristeten Senkung der Umsatzsteuersätze - Finales BMF-Schreiben am 30.06.2020 veröffentlicht
Mit Rundschreiben der BVMB vom 17.06.2020 und 26.06.2020 hatten wir Sie über die Entwürfe eines BMF-Schreibens zur befristeten Absenkung des allgemeinen und ermäßigten Umsatzsteuersatzes zum 1. Juli 2020 informiert und Ihnen gleichzeitig die Stellungnahme und das Update zur Stellungnahme der Anwaltskanzlei CMS Hasche Sigle zu diesen Entwürfen übersandt.
Am 30.06.2020 wurde nunmehr das finale BMF-Schreiben zur befristeten Absenkung des allgemeinen und ermäßigten Umsatzsteuersatzes veröffentlicht.
Das vollständige Rundschreiben können Sie einsehen, wenn Sie sich angemeldet haben.
- Details
COVID-19-Pandemie bedingte Mehrkosten im Bahnbau
Ergänzung zum Rundschreiben der BVMB vom 26.06.2020
Mit Rundschreiben vom 26.06.2020 hatten wir Sie bereits darüber informiert, dass die Deutsche Bahn AG (DB AG) mit einem Erlass des BMVI dazu verpflichtet wird, den Auftragnehmern im Baubereich die COVID-19-Pandemie bedingten Mehrkosten für Hygiene- und Gesundheitsschutzmaßnahmen zu erstatten. Diesen Erlass finden Sie nunmehr im Anhang.
Im Rahmen des Spitzengesprächs zwischen dem Vorstand der DB Netz AG, den Verbänden der Bauwirtschaft und dem Verband der Bahnindustrie am 29.06.2020 haben wir mit dem Vorstand der DB Netz AG vereinbart, dass es zu der konkreten Umsetzungsregelung für die Erstattung von Mehrkosten noch Abstimmungen mit der DB AG im Vorfeld geben wird.
Über die weitere Entwicklung werden wir Sie auf dem Laufenden halten.
Das vollständige Rundschreiben der BVMB können Sie hier einsehen.
- Details
COVID-19-Pandemie bedingte Mehrkosten im Bahnbau
Mit Rundschreiben vom 23. Juni 2020 hatten wir darüber berichtet, dass der Bund für die Baustellen des Bundes im Bereich des Hochbaus und des Fernstraßen- und Wasserbaus, die Corona-bedingten Mehrkosten für die Hygiene- und Gesundheits-schutzmaßnahmen übernimmt. Die entsprechenden Erlasse hatten wir Ihnen übersandt.
Wie wir nun aus dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur erfahren haben, werden die entsprechenden Erstattungsregelungen auch für den Bereich Eisenbahn umgesetzt.
Mit einem vergleichbaren Erlass wird die Deutsche Bahn AG verpflichtet, den Auftragnehmern im Baubereich die entstandenen Mehrkosten für die Hygiene- und Gesundheitsschutzmaßnahmen zu erstatten.
Zu den Kosten, die geltend gemacht werden können, zählen die Aufwendungen für unmittelbare persönliche Hygienemaßnahmen, wie Erweiterung der sanitären Anlagen, Desinfektionsvorrichtungen, Hygienemittel und persönliche Schutzbekleidung, sowie auch unterstützende Maßnahmen, wie zusätzliche Sozialbereiche (Pausen- und Wohncontainer auf der Baustelle) und auch der Mehraufwand für den Personentransport zur Baustelle.
Die DB AG will nach unseren Kenntnissen dazu eine gesonderte Anwendungsregelung verfassen, über die wir Ihnen in den nächsten Tagen konkreteres berichten werden, wenn wir näheres wissen.
- Details
Corona-Krise/Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket
Mitgliederinformation zur befristeten Senkung der Umsatzsteuersätze - Update
Mit Rundschreiben der BVMB vom 17.06.2020 hatten wir Sie über die Stellungnahme der Anwaltskanzlei CMS Hasche Sigle zu dem Entwurf des begleitenden BMF-Schreibens im Hinblick auf die bevorstehende Umsatzsteuerreduzierung informiert. Diese Stellungnahme basierte noch auf einem Entwurf des Erlasses des Bundesministeriums der Finanzen zur Umsatzsteuersenkung vom 11.06.2020.
Am 23.06.2020 hat das BMF einen weiteren Entwurf zu dem Begleitschreiben herausgegeben. Auf Grundlage dieses hat die Anwaltskanzlei CMS Hasche Sigle für uns ein Update zu der Stellungnahme vom 17.06.2020 erstellt, welches die Änderungen des zweiten Entwurfes berücksichtigt.
Das vollständige Rundschreiben können Sie einsehen, wenn Sie sich angemeldet haben.
- Details
Corona-Krise/Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket
Mitgliederinformation zur befristeten Senkung der Umsatzsteuersätze
Unter dem Titel „Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket“ hat sich der Koalitionsausschuss am 03.06.2020 auf ein Bündel von 57 Maßnahmen einigen können, mit dem Ziel, die Konjunktur zu stärken, Arbeitsplätze zu erhalten und wirtschaftliche Härten abzufedern. Eine dieser Maßnahmen ist die befristete Absenkung der Umsatzsteuersätze von 19% auf 16% für die Zeit vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020.
Das vollständige Rundschreiben können Sie einsehen, wenn Sie sich angemeldet haben.
- Details
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard für das Baugewerbe (Stand 2. Oktober 2020)
Die BG Bau – Berufsgenossenschaft hat eine Handlungshilfe für das Baugewerbe erstellt, die sich an dem SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales orientiert. Die Handlungshilfe können Sie einsehen, sobald Sie sich im geschützten Bereich angemeldet haben.
- Details
Corona-Virus: BG BAU beschließt Beitragserleichterungen
Auch die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) möchte ihre Mitgliedsbetriebe in der Corona-Krise unterstützen und hat weitere Beitrags- und Zahlungserleichterungen bekanntgegeben. Diese Erleichterungen ergänzen die über den üblichen Rahmen hinausgehenden Stundungsregelungen, die für besonders von der Coronavirus-Pandemie betroffene Unternehmen angeboten werden.
Das vollständige Rundschreiben können Sie einsehen, nachdem Sie sich angemeldet haben.
- Details
Corona-Virus - Neues in Vergabeverfahren der DB AG
Die Deutsche Bahn AG nimmt in ihre Bekanntmachungen zu Vergabeverfahren einen allgemeinen Hinweis zur Handhabung von Corona-bedingten Bauablaufstörungen auf. Damit soll klargestellt werden, dass entsprechende konkrete Behinderungen auch zukünftig berücksichtigt werden können, auch wenn im allgemeinen Corona-bedingte Störungen nun nicht mehr unvorhersehbar sind.
Das vollständige Rundschreiben können Sie einsehen, nachdem Sie sich eingeloggt haben.
- Details
COVID-19-Pandemie bedingte Mehrkosten
Der Bund übernimmt, zumindest für die Baustellen des Bundes im Bereich des Hochbaus und des Fernstraßen- und Wasserbaus, die Corona-bedingten Mehrkosten für die Hygiene -und Gesundheitsschutzmaßnahmen.
Mit Erlass des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat vom 17.06.2020 und Erlass des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 22.06.2020 werden entsprechende Erstattungsregelungen ab dem 01.07.2020 in Kraft gesetzt.
Das vollständige Rundschreiben können Sie einsehen, wenn Sie sich angemeldet haben.
- Details
Corona-Virus – Schnell-Kredite für den Mittelstand
Mit unserer Mitgliederinformation vom 17. März 2020 hatten wir u. a. auch über ein Maßnahmenpaket des Bundesfinanz- (BMF) und des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) zur Abfederung der finanziellen Auswirkungen des Corona-Virus für Unternehmen informiert.
Nun sollen weitere Hilfen in Form von KfW-Schnell-Krediten „KfW-Schnellkredit 2020“ für Mittelständler ab dem 9. April 2020 erhältlich sein.
Alle weiteren Informationen, sowie die vollständige Mitgliederinformation, können Sie nach erfolgter Anmeldung im geschützten Bereich einsehen.
- Details
„Rat der Wirtschaftsweisen“ prognostiziert weniger starke Auswirkungen der Corona Pandemie auf die Bauwirtschaft
Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Bauwirtschaft beobachten und analysieren wir für Sie und informieren heute über diese aktuellen Themen.
Die vollständige Mitgliederinformation können Sie einsehen, nachdem Sie sich angemeldet haben.
- Details
Corona-Virus - Hinweise des BMI zum Vergaberecht vom 27.03.2020
Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) hat am 27.03.2020 in Ergänzung zum Erlass vom 23.03.2020 nun Hinweise zu vergaberechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie veröffentlicht. Dabei nimmt das BMI Bezug auf das Rundschreiben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) vom 19.03.2020 sowie das Hinweisblatt zur Handhabung von Bauablaufstörungen vom 23.03.2020.
Das vollständige Rundschreiben sowie alle weiteren Unterlagen können Sie einsehen, nachdem Sie sich angemeldet haben.
- Details
Corona-Virus - Corona-bedingte Behinderungen und Höhere Gewalt
Die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Baubereich beobachten und analysieren wir für Sie und informieren heute über diese aktuellen Themen.
Das vollständige Rundschreiben können Sie einsehen, nachdem Sie sich angemeldet haben.
- Details
Kurzarbeitergeld beantragen - Informationen der Bundesagentur für Arbeit
Grundlegende Informationen zur Beantragung von Kurzarbeitergeld finden Sie unter www.arbeitsagentur.de.
Hier finden Sie unter anderem auch ein Video-Tutorial zum Vorgehen bei der Beantragung.
- Details
Corona-Virus
-
Gespräch mit BM Scheuer
-
Erlass des BMVI zu bauvertraglichen Fragen
-
Corona-Vorbehalt in Ausschreibungen der DB AG
Die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Baubereich sind vielschichtig und oft nur kurzfristig erkennbar. Wir beobachten und analysieren die aktuelle Lage und informieren Sie heute über aktuelle Themen.
Das vollständige Rundschreiben können Sie einsehen, nachdem Sie sich angemeldet haben.
- Details
Corona-Virus – BMI-Erlass zu bauvertraglichen Fragen
Das Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimatschutz (BMI) hat in einem Erlass vom 23.03.2020 an die Baubehörden im Hochbaubereich mit Zuständigkeit für die Baustellen des Bundes zu bauvertraglichen Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie herausgegeben.
In der gebotenen Klarheit werden Vorgaben zur Fortführung von Bauvorhaben, der Handhabung von Bauablaufstörungen und zum Zahlungsverhalten in der derzeitigen Krisensituation gemacht. Der Erlass fasst die Rechtslage zutreffend zusammen und gibt den Baubehörden des Bundes einen angemessenen Leitfaden in der aktuellen Situation an die Hand.
Das vollständige Rundschreiben können Sie einsehen, nachdem Sie sich angemeldet haben.
- Details
Corona-Virus
-
Bautätigkeit und Kontaktverbot
-
Schutzschirm für die Bauwirtschaft gefordert
-
BVMB im Home-Office
Die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Baubereich sind vielschichtig und oft nur kurzfristig erkennbar. Wir beobachten und analysieren die aktuelle Lage und informieren Sie mit diesem Rundschreiben über aktuelle Themen.
Das vollständige Rundschreiben können Sie einsehen, nachdem Sie sich angemeldet haben.
- Details
Corona-Virus - Bautätigkeit und Ausgangssperre
Der Freistaat Bayern hat heute als erstes Bundesland eine Ausgangssperre verhängt. Bundeskanzlerin Angela Merkel will am Sonntagabend mit den Ministerpräsidenten der Länder in einer Telefonkonferenz über weitere Maßnahmen beraten. Dabei dürfte es auch darum gehen, ob und wann Ausgangssperren in weiteren Ländern oder bundesweit verhängt werden sollen.
Das vollständige Rundschreiben können Sie einsehen, nachdem Sie sich angemeldet haben.
- Details
Corona-Virus
Auswirkungen auf Bautätigkeiten im Infrastrukturbereich:
Gespräche mit Vertretern des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, der Deutschen Bahn AG sowie der Auftragsverwaltungen der Länder
vor dem Hintergrund der Corona-Krise und den damit zusammenhängenden Fragen unserer Mitgliedsunternehmen haben wir gestern und heute Gespräche auf verschiedenen Ebenen des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, den Vorständen der Deutschen Bahn AG (DB AG) und Spitzenvertretern der Auftragsverwaltungen der Länder geführt.
Das vollständige Rundschreiben können Sie einsehen, nachdem Sie sich angemeldet haben.
- Details
Corona-Virus
Hilfen für Unternehmen
Unter dem Titel „Ein Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen“ haben das Bundesfinanz- (BMF) und das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) ein Maßnahmenpaket zur Abfederung der Auswirkungen des Corona-Virus erarbeitet. Auch die Berufsgenossenschaft Bau reagiert mit Blick auf das Corona-Virus.
Das vollständige Rundschreiben können Sie einsehen, nachdem Sie sich angemeldet haben.
- Details
Corona-Virus – Bauverträge mit der Deutschen Bahn AG
Der Vorstand Infrastruktur der Deutschen Bahn AG, Ronald Pofalla, hat heute in einem Gespräch mit dem Hauptgeschäftsführer der BVMB, Michael Gilka, vereinbart, dass die DB AG und die Bauwirtschaft in dieser Krise partnerschaftlich miteinander umgehen wollen.
Insbesondere wolle die DB AG ihrer Verantwortung gegenüber den Bauunternehmen gerecht werden, für einen Liquiditätsfluss bei bestehenden Bauvorhaben und eine weitergehende Auftragsperspektive bei Neuvergaben zu sorgen.Der Vorstand Infrastruktur der Deutschen Bahn AG, Ronald Pofalla, hat heute in einem Gespräch mit dem Hauptgeschäftsführer der BVMB, Michael Gilka, vereinbart, dass die DB AG und die Bauwirtschaft in dieser Krise partnerschaftlich miteinander umgehen wollen. Insbesondere wolle die DB AG ihrer Verantwortung gegenüber den Bauunternehmen gerecht werden, für einen Liquiditätsfluss bei bestehenden Bauvorhaben und eine weitergehende Auftragsperspektive bei Neuvergaben zu sorgen.
Derzeit entstehende Probleme und Fragestellungen sollen kurzfristig in einem noch abzustimmenden gemeinsamen „Krisenstab-Bahnbau“ zwischen der DB AG und den Bauverbänden gelöst werden. Dies betrifft z. B. Fragen zur geordneten Einstellung von Baustellen aufgrund von Quarantänemaßnahmen oder Erkrankungen von Mitarbei-tern oder den Umgang mit Bauzeiten bei laufenden oder künftigen Vergabeverfah-ren.Herr Pofalla und Herr Gilka sind sich einig, dass möglichst keine Baustellen eingestellt oder abgesagt werden sollen. Eine weitere partnerschaftliche Zusammenarbeit ist vereinbart.
Sollten in ihren Unternehmen aktuell konkrete Fragen zur Zusammenarbeit mit Projekten der DB AG bestehen, die nicht direkt über die jeweiligen Projektleitungen gelöst werden können, bieten wir Ihnen an, sich an uns zu wenden.Kontaktieren Sie uns gerne dazu, idealerweise per Mail oder telefonisch, damit wir Ihnen weiterhelfen können.
- Details
Auswirkungen des Corona-Virus auf Bauverträge
Die aktuelle Entwicklung im Zusammenhang mit der Ausweitung des Coronavirus wird auch Auswirkungen auf laufende Bauvorhaben haben.
Die von den Gesundheitsbehörden angeordnete Quarantäne einzelner Mitarbeiter, von Kolonnen oder ganzen Betrieben können zu Behinderungen bzw. Leistungsstörungen bei der Ausführung von Bauvorhaben führen.
In Bauverträgen auf Grundlage der VOB/B richten sich etwaige Behinderungen nach § 6 Abs. 2 Nr. 1 VOB/B. Danach sind die Ausführungsfristen angemessen zu verlängern, wenn höhere Gewalt der Grund für die Behinderung des Auftragnehmers ist.
Den Begriff der höheren Gewalt hat die Rechtsprechung (vgl. etwa BGH, 12.03.1987, VII ZR 172/86) konkretisiert als „ein von außen kommendes und keinen betrieblichen Zusammenhang aufweisendes, nicht voraussehbares und auch durch äußerste Sorgfalt nicht abwendbares Ereignis“.
Der unkontrollierte Ausbruch von Epidemien und Seuchen wird z.B. im Reiserecht, von Gerichten als Fall höherer Gewalt anerkannt. Da es zum Coronavirus bereits seitens der WHO die Einstufung als Pandemiefall gibt, wird man auch dessen Ausbreitung als Fall höherer Gewalt anerkennen müssen.
Fällt die Behinderung weg, muss der Auftragnehmer dies anzeigen und die Leistung unverzüglich wieder aufnehmen.
Vertragsstrafen- oder Schadenersatzansprüche des Auftraggebers wegen entsprechender Bauzeitstörungen aufgrund des Coronavirus sind ausgeschlossen, da ein Verschulden des Auftragnehmers nicht vorliegt. Auch eine außerordentliche Kündigung dürfte in diesen Fällen unberechtigt sein. Allerdings hat der Auftraggeber, wenn die Verzögerung länger als drei Monate andauert, die Möglichkeit zur Kündigung des Vertrages gemäß § 6 Abs. 7 S. 1 VOB/B.
Weitere Informationen können Mitglieder der BVMB der Mitgliederinformation "Corona-Virus – Aktuelle Informationen aus dem Baurecht" entnehmen.
Informationen zum Maßnahmenpaket von Bundesfinanz- und -wirtschaftsministerium zur Abfederung der Auswirkungen des Corona-Virus finden Sie hier.